静网PWA视频评论

2020工程承包合同范本

2023年08月07日

- txt下载

  在承包工程的时候,是一定要准备几份合同的,那么什么样的承包合同是比较标准的呢?以下是由小编为大家精心整理的“2020工程承包合同范本”,仅供参考,欢迎大家阅读。

  2020工程承包合同范本【一】


  发包方(甲方):________________
  法定代表人:____________________
  承包方(乙方):________________
  法定代表人:____________________
  依照《中华人民共和国合同法》和______市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
  第一条 工程项目
  一、工程名称:____________________。
  二、工程编号:____________________。
  三、工程地点:____________________。
  四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计______平方米。
  五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币______元。
  第二条 工程期限
  一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为______天(日历天),自______年______月______日开工至______年______月______日竣工验收。
  二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。
  三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
  1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
  2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
  3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;
  4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
  5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
  6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
  7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
  8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
  四、工期提前
  施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。
  1.提前的时间;
  2.乙方采取的赶工措施;
  3.甲方为赶工提供的条件;
  4.赶工措施的经济支出和承担;
  5.提前竣工收益(如果有)的分享。
  第三条 施工准备
  一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于______年______月______日向乙方提供所有工程设计图纸______份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
  二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
  第四条 物资供应
  一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标:____________________
  二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
  三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
  四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________。
  第五条 工程质量
  一、本工程质量经双方研究要求达到:____________________。
  二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
  第六条 工程价款的支付与结算
  一、本合同签订后______日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的______%备料款,计人民币______万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的______%计人民币______万元,安装工程按人工费的______%计人民币______万元;材料设备差价______万元,分______次支付,每次支付时间为______,金额______元。
  二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
  三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
  四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日______%的违约金。
  五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
  第七条 施工与设计变更
  一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
  二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:
  1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
  2.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
  3.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
  第八条 安全施工
  一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。
  二、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
  三、非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
  第九条 工程分包
  1.乙方可按协议条款约定分包部分工程。
  2.乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。
  第十条 违约责任
  承包方的责任:
  一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。
  二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
  发包方的责任:
  一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
  二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
  三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
  四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
  五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日______%偿付承包方赔偿金。
  第十一条 纠纷解决办法
  建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第( )项处理:
  (1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁;
  (2)直接向人民法院起诉。
  第十二条 合同的生效与终止
  一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送____________________机关、建设主管部门备案。
  二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
  三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
  甲方:________________________
  法定代表人:_________________
  乙方:________________________
  法定代表人:__________________
  合同日期:______年______月______日
  签约地点:____________________

  2020工程承包合同范本【二】


  发包方:________________
  承包方:________________
  签约时间:______________
  签约地点:______________
  为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
  一、工程名称:____________________。
  二、建筑面积(工程形式):__________。
  三、施工地点:____________________。
  四、工期
  1、开工:_____年_____月_____日;
  2、竣工:_____年_____月_____日;
  3、合同工期总共历时_____天。
  五、承包形式:__________。
  六、工程质量标准:______。
  七、工程价款:共计人民币__________元。
  八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的_____%,计__________元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的_____%,计_____元;质保金_____元,质保期满后支付。
  九、质保期:_____年。
  十、双方的责任义务
  1、发包方的责任义务
  ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
  ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
  ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
  ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
  2、承包方的责任义务
  ①按发包方要求及图纸要求进行施工;
  ②如期完成施工任务;
  ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
  ④负责发包方提供料物及设备的保护;
  ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
  ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
  十一、其他
  1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
  2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交_____人民法院提起诉讼。
  3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
  发包方:__________承包方:__________
  委托代理人:______委托代理人:_____
  日期:______________________________

  2020工程承包合同范本【三】


  发包人:____________________(简称甲方)
  承包人:____________________(简称乙方)
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
  一、工程概况
  1、工程名称:____________________
  2、工程地点:____________________
  3、工程范围:____________________
  4、承包方式:____________________
  二、合同工期
  1、开工日期:______年______月______日,竣工日期______年______月______日,合同工期总天数______天(以实际进场施工之日算起);
  三、质量标准
  工程质量标准:合格、按照《施工质量验收规范》验收。
  四、合同价款
  总计合同金额(大写)____________________(人民币),小写¥______。
  五、付款方式
  付款方式:本工程进场完成______%工作后10天内,发包人向承包人支付______%工程费用;本工程进场完成______%工作后15天内,发包人向承包人支付______%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
  六、施工准备
  1、承包人在合同签定后______日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
  2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;
  七、安全责任
  1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。
  2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。
  3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。
  八、工程竣工验收及保修
  1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
  2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
  3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;
  4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
  5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
  6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。
  九、现场代表
  发包人现场代表______,承包人现场代表______,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
  十、违约责任
  因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
  一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金______万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
  本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第______种方式解决:
  (一)提交______仲裁委员会仲裁;
  (二)依法向人民法院起诉。
  本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。
  合同订立时间:______年______月______日
  合同订立地点:___________________
  发包人:(盖章)________________
  法定代表人/委托代理人:_________(签字)
  承包人:_________________________(签字)
  联系方式:_______________________

  2020工程承包合同范本【四】


  发包人(全称):________________(简称甲方)
  承包人(全称):________________(简称乙方)
  遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就________工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
  一、工程概况
  1.工程名称:________________。
  2.工程承包范围:____________。
  二、合同工期
  计划开工日期:_____年_____月_____日。计划竣工日期:_____年_____月_____日。工期总日历天数:_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
  三、质量标准
  工程质量符合__________标准。
  四、签约合同价与合同价格形式
  1.签约合同价为:人民币(大写)_______________圆(¥__________元);
  2.合同价格形式:固定价+变更签证。
  五、结算及付款方式
  1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
  2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
  3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
  六、违约责任及处理方式
  1、发包方的责任:周边施工环境及现场协调工作由甲方负责,由此造成的窝工等问题工期顺延。
  2、承包方的责任:工程质量不符合合同规定的,承包方负责无偿修理或返工。
  3、发生争议时,双方请__________仲裁委员会或__________人民法院裁决。
  七、补充协议
  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
  八、合同生效
  本合同自签字、盖章之日起生效。
  九、附则
  1、本合同一式_____份,其中发包方_____份,承包方_____份。
  2、本合同自双方签字后生效,全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
  甲方(公章):_______________乙方(公章):_______________
  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
  _________年____月____日_________年____月____日
  
  

收藏

相关推荐

清纯唯美图片大全

字典网 - 试题库 - 元问答 - 繁體 - 顶部

Copyright © cnj8 All Rights Reserved.