静网PWA视频评论

工程居间合同范文汇编七篇

2023年10月25日

- txt下载

工程居间合同范文汇编七篇
  在人们愈发重视契约的社会中,合同的法律效力与日俱增,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编为大家收集的工程居间合同7篇,希望对大家有所帮助。

工程居间合同 篇1


  甲方(委托人):
  营业执照注册号码:
  乙方(居间人):居间人姓名1、 XXX
  身份证号码:
  居间人姓名2、 XXX
  身份证号码:
  居间人姓名3、 XXX
  身份证号码:
  居间人姓名4、 XXX
  身份证号码:
  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
  一、委托事项
  1.1乙方接受甲方委托,负责就 XXXXXXXXXXXXXX有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同,取得施工权。
  1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同,取得实质性施工权,均视为委托事项未完成。
  二、乙方的义务
  2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展对业主方和总承包方进行有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。
  2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。
  2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。
  三、甲方义务
  3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前系列需要的手续准备。
  3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
  3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。
  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
  根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功,委托人应当按按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同,并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后,收到工程预付款时本合同立即生效,反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:
  4.1本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)金额 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地按照事
  先约定的服务费标准,即项目签定的合同工程量 万元的%计 万元(税后),作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后,若有明显差异,最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。
  4.2本合同签字生效成立后,甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后,在第一次业主支付工程预付款同时交割 50 % 居间服务费,计 万元;工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日,兑付第二笔25%的居间服务费,计 万元;当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务费,计 万元(按工程审结价进行调整后支付)。
  4.3甲方按照下列支付分流表金额分配,可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表:
  五、特别约定:
  5.1甲方取得工程建设施工合同后,若恶意逃避或故意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,采取停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5‰滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
  5.2居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
  5.3本合同书为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响,具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料,都具有同等效力。
  六、保密事项
  6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。
  6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。
  七、合同终止
  7.1本合同签字生效后,如果20xx年12月30日,乙方仍未完成居间任务
  的,本合同自动终止。
  7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
  7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
  八、争议解决方式
  有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,协商不成,双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。
  九、其他事项
  9.1本合同一式六份份,甲方一份,乙方每个居间人一份,公证机关一份,均具同等法律效力。
  9.2本合同双方签字盖章后生效。
  甲方(盖章):乙方(盖章):
  法定代表人或委托代理人: 居间人或委托代理人:
  联系电话:联系电话:
  合同签订地:
  合同签订日期:

工程居间合同 篇2


  甲方(委托人):________________
  法定代表人:_____________________
  地址:____________________________
  乙方(居间人):________________
  身份证号码:_____________________
  地址:____________________________
  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下合同:
  一、委托事项
  1、乙方接受甲方委托,负责就_____________________工程项目(以下简称本工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。
  2、本工程项目主要情况
  (1)工程名称:________________。
  (2)工程地址:________________。
  (3)工程主要施工内容:________________。
  (4)其他情况:_________________________________________。
  二、甲乙双方权利义务
  (一)甲方权利义务
  1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;
  2、甲方负责根据乙方提供的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判;
  3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度;
  4、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同,甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关;
  5、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬;
  6、甲方对乙方提供的项目资料及其他相关信息负有保密义务;
  7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。
  (二)乙方权利义务
  1、乙方应向甲方提供有关本工程项目的信息,协助甲方对本工程项目进行实地考察;
  2、乙方承诺向甲方提供的关于本工程项目的基本信息真实可靠;
  3、乙方有权知情整个项目谈判全过程;
  4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间,乙方应尽到居间人的谨慎和诚实义务。
  三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
  1、本工程项目居间报酬为工程承包施工合同金额的____%;
  2、甲方应在居间成功之日起_____日内向乙方全额支付全部居间报酬;
  3、“居间成功”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的'工程承包施工合同;
  4、乙方账户信息如下:
  户名:________________。
  卡号:________________。
  开户行:________________。
  5、甲方可以转账或现金的方式支付。
  四、居间活动费用的承担
  居间活动费用是指乙方完成委托事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起____日向乙方支付人民币______________,作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间报酬中,居间人未促成合同成立的,有权不予返还。
  五、保密事项
  1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业秘密。
  2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密做出不利对方的任何行为。
  六、违约责任
  1、甲乙双方应完全履行本协议约定,任一方违约的,均应承担违约责任。
  2、乙方迟延支付居间活动费用的,每迟延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之________的违约金,迟延超过________日未支付的,乙方有权解除本合同。
  3、乙方迟延支付居间报酬的,每迟延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之________的违约金。
  七、通知
  1、通知联系人
  为方便协议双方情况的沟通,甲方指定___________为己方联系人,乙方指定___________为己方联系人,具体负责通知和传达本合同相关事宜。
  2、任何一方依据本合同约定需要发出的通知或其他告知事宜,如告知本条第1项约定的对方指定的联系人,即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时,应书面通知另一方。
  3、通知地址及方式
  甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。
  (1)电子邮件地址
  甲方:________________乙方:________________
  (2)邮寄地址
  甲方地址:________乙方地址:________________
  邮政编码:________邮政编码:________________
  (3)传真号码
  甲方:________________乙方:________________
  (4)电话号码
  甲方:________________乙方:________________
  4、通知视为实际送达的日期确定如下:
  (1)电子邮件方式的通知,该等通知以已读回执标注日期为送达日。
  (2)邮寄方式的通知,该等通知于发件之日起7日视为送达。
  (3)用传真方式发送的通知,在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。
  (4)用电话方式发送的通知,在双方接通电话的当日视为已实际送达。
  八、合同解除及终止
  1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效,至居间成功及甲方全额支付居间报酬之日止。
  2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的,本合同终止。
  九、争议解决
  甲乙双方约定,如就本合同的解释、履行等发生的一切争议,应友好协商解决,协商不成,任一方均有权向本合同签订地(________市___区)人民法院提起诉讼解决。
  十、其他事项
  1、甲乙双方均已经认真阅读和充分讨论本合同,共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。
  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
  3、其他:___________________________
  甲方(公章):_________乙方(公章):_________
  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
  _________年____月____日_________年____月____日

工程居间合同 篇3


  甲方(委托人):某某建筑公司
  联系地址:
  乙方(居间人):
  联系地址:
  联系电话:
  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
  一、委托事项
  1、乙方接受甲方委托,负责就xx省xxx工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
  2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
  二、乙方的义务
  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察,
  2、乙方承诺向甲方提供的该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。
  3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
  4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
  5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
  6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
  三、甲方义务
  1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。
  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
  1、本项目居间费用为工程施工合同金额的xx%。
  2、居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付xxx元整;在正常施工的两个月内,应支付xxx;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按xxx%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。
  3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
  五、居间费用的承担
  居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担xx差x等xx费用)。
  六、保密事项
  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
  2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
  3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付____元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
  七、合同终止
  1、本合同签字生效后,如果至___年___月___日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
  2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
  八、争议解决方式
  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
  九、其他事项
  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
  2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
  合同签订地:
  合同签订日:
  甲方:(盖章):
  乙方(盖章):
  法定代表人或委托代理人:
  法定代表人或委托代理人:

工程居间合同 篇4


  委托方: 居间方:
  身份证号: 身份证号:
  居间方受委托方委托,双方就居间方向委托方提供有关装修工程项目居间服务等事项,经协商一致,签订本合同。
  1、合同标的物
  居间方向委托方提供珠江新城装修工程,合同标的物具体情况
  2、居间方义务
  A、 居间方应积极、认真地介绍装修项目基本情况,并及时沟通情况;
  B、 居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作;
  C、 居间方提供委托方工程装修有关设计图及预算图;
  D、 居间方应协调有关矛盾,促成委托方与该装修工程项目方成功签约。
  3、委托方义务
  A、 委托方承诺一旦本装修工程项目方与委托方签订合同,委托方即应承担向居间方支付服务费义务。
  B、 委托方在施工期间出现质量及有关施工所有问题,委托方不能以任何理由拒付及拖延居间服务费。
  4、居间服务费
  A、 居间服务费(即是中介服务费)的标准;
  B、 委托方与装修工程方签订的针对本装修工程项目合同总金额(不论何种形式)的 6% ,此居间费包括所有居间人的费用在内。
  C、 居间服务费支付方法:
  委托方与装修工程方签订合同后各委托方收到该项目工程费达到总造价10%以上时,委托方支付居间服务费30%,委托方收到工程费达到50%以上时,付居间服务费30%,委托方收到工程费达到70%,付居间服务费40%(即付清)。
  5、诚信原则
  (1)、委托方在本合同委托期内,没有征得居间的书面同意,委托方不能与该人项目方进行协商中签订项目转让合同,否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
  (2)、委托方不能以相关企业或其子公司及一切转让工程名义转让合同。居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
  (3)、委托期内委托方未能与该项目达成协议时,委托方将不支付居间服务费。
  (4)、委托方在签订装修工程,在施工期间或之后,该项目增加工程量时委托方按工程量增加部分支付居间方服务费。
  6、本合同经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意,任何方不得擅自修改本合同。
  违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议一式二份,双方各执一份。
  委托方: 居间方:
  代表人: 代表人:
  联系地址: 联系地址:
  年 月 日 年 月 日
  签订地点: 签订地点:

工程居间合同 篇5


  甲方(委托人):
  住所地:
  甲方法定代表人:职务:
  甲方法定代表人身份证号码:
  联系电话:
  乙方(居间人):
  住所地:
  联系电话:
  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
  一、委托事项
  1、乙方接受甲方委托,负责就甘肃省高楼山隧道工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
  2、“居间成功”是指完成本条所列的委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
  二、乙方的义务
  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。
  2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。
  三、甲方义务
  1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
  1、本项目高楼山隧道总长约伍千多米,每米捌万壹仟元,项目居间费用甲方支付乙方金总壹仟陆佰万元整。甲方施工时碰到金矿甲方得20%,剩余的与甲方无关由乙方支配。
  2、居间成功后,甲方签订合约成功首付壹佰万元整,设备进场支付捌佰万元整,开工支付叁佰万元整,剩下的开工两个月内付清。
  3、甲方可以转帐或现金的方式支付居间报酬。
  五、居间费用的承担
  居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
  六、保密事项
  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
  七、违约责任
  居间成功后,如果甲方未按本合同第四条的约定及时全额向乙方支付居间报酬,则甲方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的5%向乙方支付逾期付款违约金。
  八、合同终止
  1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
  2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
  九、争议解决方式
  凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,各方应友好协商解决;协商不能解决的,乙方所在地法院,即甘肃人民法院起诉(或任何一方可向有管辖权的人民法院起诉)。
  十、其他事项
  1、本合同经甲、乙双方签字或者盖章后生效。
  2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
  合同签订地:
  合同签订日:
  甲方:(盖章):乙方:
  法定代表人或委托代理人:

工程居间合同 篇6


  甲方(居间人):
  地址:
  联系方式:
  乙方(委托人):
  地址:
  联系方式:
  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》,依平等、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议:
  一、委托事项
  1、甲方接受乙方的委托,负责就 项目(以下简称“该工程项目”),向乙方提供关于该工程项目的重要信息,引荐乙方和该项目的招标单位洽谈,协助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该。
  2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项
  乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方提供的信息,或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
  二、居间期限
  从 年 月 日至 年 月 日。
  三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
  1、本项目居间报酬为 项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。
  2、居间成功后,乙方应在收到第一笔工程预付款三日内,向甲方支付居间报酬的50%,并在收到第二笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余50%居间报酬。
  3、乙方应以 的方式支付居间报酬。
  四、居间活动费用的承担
  居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付 作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间人负担,并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。
  五、双方的权利和义务
  1、甲方向乙方提供有关该工程项目的信息,并保证其提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
  2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。
  3、居间成功的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。
  六、保密事项
  1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密,实施对另一方不利的任何行为,否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。
  七、合同变更、解除和终止
  1、经双方协商一致,可以变更或解除本协议。
  2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的,本合同终止。
  3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。
  八、违约责任
  1、甲方未按本合同的约定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的,应向乙方支付违约金人民币 元(大写 圆整)。
  2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的 向甲方支付相关的违约金。
  3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额,否则须按施工合同实际金额的 向甲方支付违约金。
  4、本合同生效后,任意一方单方解除本合同的,应向对方支付违约金 。在前述违约金支付完成后,双方应继续履行本合同
  九、争议解决方式
  因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成一致的,双方应提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
  十、其他事项
  1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
  2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
  甲方:(盖章):
  法定代表人或授权签字人:
  年 月 日 乙方:(盖章): 年 月 日
  法定代表人或授权签字人:

工程居间合同 篇7


  甲方(委托人):某某建筑公司
  联系地址:
  乙方(居间人):
  联系地址:
  联系电话:
  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
  一、委托事项
  1、乙方接受甲方委托,负责就**省***工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
  2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
  二、乙方的义务
  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
  2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。
  3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
  4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
  5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
  6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
  三、甲方义务
  1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。
  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
  1、本项目居间费用为工程施工合同金额的**%。
  2、居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付***元整;在正常施工的两个月内,应支付***;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按***%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
  五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担**差*等**费用)。
  六、保密事项
  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
  2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
  3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
  七、合同终止
  1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
  2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
  八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
  九、其他事项
  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
  2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
  合同签订地:
  合同签订日:
  甲方:(盖章):乙方(盖章):
  法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:

收藏

相关推荐

清纯唯美图片大全

字典网 - 试题库 - 元问答 - 繁體 - 顶部

Copyright © cnj8 All Rights Reserved.