静网PWA视频评论

甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔

2023年11月15日

- txt下载

甲方延迟工期的原因主要包括未提供开工条件、未按合同约定提供所需指令、甲方设计师的设计进行变更等;进行索赔的方式是可以按照合同约定方式进行赔偿,当事人也可以在违约方不赔偿时向法院起诉。
一、

甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔


  甲方延迟工期的原因如下:
  1.甲方不能按专用条款的约定提供开工条件的。
  2.甲方不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。
  3.甲方工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。
  4.甲方设计师的设计变更和工程量增加的。
  5.一周内甲方的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
  6.专用条款中约定或者甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
  进行索赔的方式是:可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果违约方不赔偿的,当事人可能向法院起诉。
二、

建筑工程合同中如何规定工期延迟问题


  建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
三、

延迟工期赔偿怎么向法院起诉


  1.原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据;
  2.人民法院接受原告提交的文件、材料,进行审查,符合条件的予以立案;
  3.法院将原告的起诉书副本送达被告;
  4.被告作出书面答辩;
  5.开庭审理;
  6.法院做出判决。
  《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。
  书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。
引用法条
  • [1]《中华人民共和国建筑法》第九条
  • [2]《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条

收藏

相关推荐

清纯唯美图片大全

字典网 - 试题库 - 元问答 - 繁體 - 顶部

Copyright © cnj8 All Rights Reserved.